+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей

Договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля – образец

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

  • дата и место составления договора;
  • необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
  • полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
  • прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
  • в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
  • далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
  • права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
  • в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
  • отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
  • необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
  • устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
  • дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
  • завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора 2020 года

Скачать бланк договора на техническое обслуживание и ремонт автомобиля

Скачать образец договора на ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей.

Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены.

Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто.

Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке.

Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

Источник: https://rulipozakonu.ru/tehosmotr/dogovor-na-remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilja-obrazec/

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей

Заказчик прилагает к договору спецификацию с указанием автомобилей подлежащих ремонту или техническому осмотру Приложение к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плановое техническое обслуживание, ремонт и прием автомобилей осуществляются следующим образом: 2.

Заказчик по телефону, либо письмом-факсом извещает Исполнителя о необходимости проведения технического обслуживания или ремонта автомобиля. К обслуживанию принимаются автомобили, техническое состояние которых определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей выполняются по согласованию сторон при наличии производственно-технических возможностей.

По завершении ремонтных работ оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику копию акта выполненных работ с наименованием и стоимостью выполненных работ, запасных частей и материалов; счет, расходную накладную.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: # 20 РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ TRUCK REPAIR

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договоры гражданско-правового характера с физическими лицами
  • Как оформить договор материальной ответственности водителя за автомобиль
  • Договор подряда ремонт автомобиля
  • Ремонт авто собственными силами? Легко!
  • Договор на техническое обслуживание
  • Как заключить договор возмездного оказания услуг
  • Ремонт ОС у бюджетников – как это делается
  • Договор подряда между юр лицами по ремонту гаража

Договоры гражданско-правового характера с физическими лицами

Такое деление ремонтных работ имеет определяющее значение для бюджетных учреждений во время планирования и осуществления расходов на ремонт. В частности, в соответствии с п.

Это касается тех случаев, когда ремонт проводится собственными силами учреждения или если учреждение самостоятельно покупает запчасти и передает их подрядной организации. Такое требование предусмотрено п.

В то же время независимо от вида ремонта все расходы на его осуществление относят на фактические расходы отчетного периода, в котором они были понесены.

То есть такие расходы не увеличивают первоначальную стоимость объекта ремонта в данном случае транспортного средства. Это следует из п. VI Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств субъектов государственного сектора, утвержденных приказом Минфина от Теперь о документальном оформлении ремонта служебного автомобиля.

В случае выполнения ремонтных работ сторонней организацией порядок оформления взаимоотношений между заказчиком и исполнителем услуг четко определен Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту колесных транспортных средств, утвержденными приказом Минтранса от А конкретно — перечень документов, подтверждающих факт предоставления услуг, приведен в п.

V этих Правил. Поэтому с ремонтом авто подрядчиком все нормировано и понятно. А вот какие документы следует составлять при осуществление ремонта автомобиля силами учреждения?

Четкого ответа на этот вопрос действующее законодательство не дает. К сожалению. Считаем, что в случае принятия решения о ремонте автомобиля собственными силами в первую очередь надо провести диагностику его технического состояния.

Это позволит выявить неисправности, детали, подлежащие замене, необходимые запчасти и виды ремонтных работ, а также затраты времени.

Всю эту информацию, по нашему мнению, целесообразно отразить в Ведомости дефектов на ремонт транспортных средств.

Примерная форма такой ведомости приведена на с. Следующим шагом должна быть выдача руководителем учреждения распоряжения приказа о проведении ремонта с указанием исполнителей и сроков выполнения ремонтных работ.

В нем необходимо указать, какие именно запасные части и на какой автомобиль были установлены.

Формы акта и инвентарной карточки утверждены совместным приказом Главного управления Госказначейства и Госкомстата от Следует отметить, что согласно ч.

Следовательно, списать такие запасные части учреждение может только при наличии оснований, предусмотренных соответствующими нормативными документами.

Следовательно, такие батареи подлежат передаче специализированному предприятию для утилизации.

Основные требования относительно порядка учета отработанных АБ и сдачи их для утилизации предусмотрены Правилами эксплуатации аккумуляторных свинцовых стартерных батарей колесных транспортных средств и специальных машин, выполненных на колесных шасси, утвержденными приказом Минтранса от С учетом норм разд.

Напомним также, что не только АБ, но и другие металлические детали особенно содержащие цветные металлы подлежат сдаче специализированному предприятию. Таким образом, комиссия учреждения должна определить возможность дальнейшего использования таких материальных ценностей и оценить их.

При отражении ремонта служебного автомобиля в учете следует помнить, что запасные части, предназначенные для ремонта транспортных средств моторы, автомобильные шины, включая покрышки, камеры и ободные ленты и т. Порядок отражения операций по ремонту автомобиля собственными силами на счетах бухгалтерского учета рассмотрим на условном примере.

Во время диагностики технического состояния служебного автомобиля бюджетного учреждения был выявлен ряд неисправностей. Результаты осмотра отражены в Ведомости дефектов на ремонт транспортных средств. На основании Ведомости руководитель учреждения издал распоряжение о проведении ремонта автомобиля собственными силами и приобретении всех необходимых запасных частей.

Отработанный аккумулятор после изъятия и замены новым был оприходован как лом цветных металлов свинец в количестве 10 кг. Средства от сдачи лома специализированному предприятию в сумме грн.

Как оформить договор материальной ответственности водителя за автомобиль

Однако, учитывая ужесточение мер ответственности, применяемой к работодателям за нарушение трудового законодательства, в том числе по неоформленным работникам, а также судебные прецеденты о признании договоров ГПХ трудовыми и применении финансовой ответственности, работодателю в каждом конкретном случае необходимо оценить все возможные риски при заключении договоров ГПХ. Статьей 43 Конституции Украины закреплено право каждого гражданина на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает и на который свободно соглашается. Реализация права на труд возможна через заключение с работодателем трудового договора или договора гражданско-правового характера.

Сонник Договор на ремонт автомобиля и предоставление услуг автосервиса В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспорта или его повреждения при дорожно-транспортном происшествии необходимо провести ремонт.

Для этого собственник машины обращается в автосервис или другое предприятие, занимающееся ремонтом автотранспорта, и в том числе, необходимой марки и модели.

Гражданским законодательством предусмотрено, что ремонтные отношения регулируются договором.

Для начала необходимо убедиться, имеет ли юр. Удостовериться в наличии лицензии, свидетельств, разрешающих производство конкретных видов работ, или оказываемые услуги не подлежат лицензированию. Соблюдение этого условия убережет от недобросовестных подрядчиков. Физические лица в качестве подрядчика могут заключать договоры подряда на разовой основе. Если предоставление услуг физ.

Договор подряда ремонт автомобиля

Настоящее предложение публикуется в сети Интернет на официальном сайте Подрядчика по адресу: gruzovik В соответствии с пунктом 2 статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации предложение содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор, на указанных в предложении условиях, с любым кто отзовется, признается публичной офертой. В соответствии с пунктом 3 статьи ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, указанных в оферте. Договор считается заключенным с момента акцепта лица, отозвавшегося на оферту, путем присоединения к его условиям. Под техническим обслуживанием далее ТО и ремонтом стороны понимают: техническое обслуживание – комплекс работ по: поддержанию автомобиля в работоспособном состоянии, обеспечению надежности работы его составных частей, узлов и агрегатов, предупреждению ухудшения параметров их технического состояния, а также своевременному выявлению отказов и неисправностей. Работы по ТО и ремонту спецнадстроек, дополнительного оборудования, установленных на автомобиле Заказчика и не являющихся оригинальной частью, предусмотренной технической документацией шасси автомобиля, не относятся к работам предусмотренным п. ТО и ремонт таких частей автомобиля может осуществляться Подрядчиком исключительно по дополнительному соглашению сторон. По соглашению сторон, Подрядчик может осуществлять иные, не запрещённые законодательством Российской Федерации работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобиля Заказчика.

Ремонт авто собственными силами? Легко!

Договор-заявка на ремонт автомобиля. Напротив, в других случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры подряда и руководствуются при разрешении споров положениями главы 37 ГК в частности, ст.

Договор аренды автомобиля с предоставлением услуг по обслуживанию. Образец типового договора подряда на ремонтные работы DOC-файл.

Установленная в договоре стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.

Архивная публикация Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника “Дебет-Кредит”, которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета. Ремонт ОС у бюджетников – как это делается Любая вещь может сломаться, испортиться, разрушиться

Большие Вяземы , Можайское ш.

По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

Договор на техническое обслуживание

Согласно статье ТК РФ , работник обязан возместить нанимателю причиненный ему прямой действительный убыток.

С точки зрения должности водителя, прямым действительным ущербом будет являться: затраты на ремонт, восстановление автомобиля после ДТП; стоимость автомобиля в случае невозможности восстановления после ДТП; штрафные санкции за нарушение ПДД; компенсация потерь третьим лицам, если она выплачивается работодателем.

Статья ТК РФ устанавливает пределы материальной ответственности работника в пределах его месячного заработка в том случае, если не заключен договор о полной материальной ответственности. Можно ли заключить договор материальной ответственности водителя за грузовой автомобиль?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда
Такое деление ремонтных работ имеет определяющее значение для бюджетных учреждений во время планирования и осуществления расходов на ремонт. В частности, в соответствии с п.

Это касается тех случаев, когда ремонт проводится собственными силами учреждения или если учреждение самостоятельно покупает запчасти и передает их подрядной организации. Такое требование предусмотрено п.

В то же время независимо от вида ремонта все расходы на его осуществление относят на фактические расходы отчетного периода, в котором они были понесены.

Как заключить договор возмездного оказания услуг

.

21 Типовой договор подряда на кап. строительство или реконструкцию . Договiр на технiчне обслуговування та ремонт технiки. Договiр на Договор аренды грузовых вагонов * Договор Договор аренды легкового автомобиля.

.

Договор подряда между юр лицами по ремонту гаража

.

.

.

.

Источник: https://art-in-focus.ru/konstitutsionnoe-pravo/dogovor-podryada-na-remont-gruzovih-avtomobiley.php

Advocatus54.ru

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9.

Меню

Важно

Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем.

Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей.

  • Договор подряда на ремонт автомобиля
  • Договор №
  • Договор на ремонт автомобиля
  • Договор с ооо — ремонт грузовых автомобилей | сто
  • Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
  • Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей
  • Договор подряда на ремонт грузового автомобиля образец

Договор подряда на ремонт автомобиля 5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.

1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошли вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора. 5.3. Договор № Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы. 2.3.

Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы. 3.2.4.

Подрядчик обязан: 3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством; 3.1.2.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе осуществления работ допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы; 3.1.3. Выполнять работу согласно требованиям технической документации; 3.1.4.

Подрядчик обязуется оказать услуги лично.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.

ТС).

При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок.

Внимание

На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей.
В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2.

В соответствии с условиями договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить необходимые работы.

Договор с ооо — ремонт грузовых автомобилей | сто

Москва « » 2012г. . Н.

, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и , в лице , действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны» заключили Договор о нижеследующем: Предмет Договора 1.1 Исполнитель обязуется осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт (далее – «Работы») автомобилей принадлежащих Заказчику (далее — «Автомобили»).

Наименование подлежащих обслуживанию и ремонту Автомобилей приводится в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Заказчик не имеет права на внеочередное выполнение Работ при полной загрузке станции Исполнителя на момент получения заявки.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

Сторона, не направившая уведомления в указанный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей москва

Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6.

Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5.

Договор подряда на ремонт грузовых автомобилей в россии

Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2.
3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4.

Указываются даты (или события) вступления в силу и окончания действия соглашения.

  • Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Срок выполнения работ. Сроки определяются в приложении к договору — Календарном плане работ.

Договор подряда на капитальный ремонт

Ответственность по обеспечению ремонта материалами имеется на подрядчике, если договором не оговаривается, что обеспечение материалами частично или полностью осуществляет заказчик. Приложения к договору отражают стороны, которые упоминаются по тексту. Приложения и договор подписывают обе стороны.

К договору подряда на капитальный ремонт прилагают соответствующую сметно-техническую документацию, где определяется объем, стоимость и содержание работ. Затем перечисляются обязанности и права сторон. Цена договора состоит из суммы издержек подрядчика и вознаграждения, положенного ему.

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» . именуемое в дальнейшем “Исполнитель” в лице Генерального директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

___________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ______, с одной стороны, и гражданин __________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», паспорт: серия ______, N ________, выдан «___»_______ ____ г. _________, код подразделения: _________, проживающий по адресу: ___________________, удостоверение на право управлять транспортным средством ______________, выдано ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Образец договора на ремонт грузового автомобиля

Договор аренды транспортного средства с экипажем. > Полезное > Шаблоны и образцы документов, используемых при перевозке грузов и капитальный ремонт данного транспортного средства, обеспечивать его Акт выполненных работ по ремонту автомобиля Договор на ремонт автомобиля Образец заполнения путевого листа грузового автомобиля.

Договор аренды грузового автомобиля с предоставлением услуг по управлению и В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Все расходы по содержанию и ремонту автомобиля несет Арендодатель, Вакансии Образец доверености Образец договора на ТО и ремонт Перечень Торговля запасными частями для грузовых автомобилей:.

Интересное:  Возможность получить наследство со скольки лет

Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

3.5.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон — Подрядчик и Заказчик поровну.

Трудовой договор со слесарем по ремонту автомобилей

8.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет ответственность в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2.

В случае возникновения необходимости регулярного использования личного имущества между сторонами договора заключается соглашение об использовании Работником личного имущества в служебных целях, где указываются характеристики соответствующего имущества, порядок его использования, размер и порядок выплаты компенсации за использование, а также права сторон договора в отношении такого имущества.

Договор на выполнение работ по текущему ремонту грузовых автомобилей

6.7. В случае несоответствия выполнения работ их объему, предусмотренному настоящим договором, заказчик вправе применить к исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента исполнения обязательств.

7.3.Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, известить в письменной форме другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение договора.

Договор подряда с водителем грузового автомобиля образец

Москва « » 20 г.

в лице действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и гражданин , паспорт гражданина РФ серия номер , выдан: , дата выдачи: , код подразделения: , зарегистрирован по адресу: именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1 Предмет договора и общие требования 1.1. Предприятие поручает, а Работник принимает на себя обязанности «Водителя-экспедитора». Работник обязуется выполнять все работы, обуславливаемые должностью, по конкретному заданию (поручению), устанавливаемыми в устной или письменной форме предприятием.
1.2. Предприятие обеспечивает Работника всем необходимым для выполнения работы, предусмотренной настоящим договором. 1.3. Работа считается выполненной после сдачи путевого листа «Предприятию». 1.4.

Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.7.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.7.4.

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2008 г

ООО «АвтоСтарт» в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

По мнению ООО «АвтоСтарт», решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, ответчиком не были представлены доказательства некачественного ремонта грузового автомобиля с полуприцепом, причинно-следственной связи между некачественно выполненным ремонтом и наступившими (спустя два месяца после ремонта) последствиями в виде технических повреждений отремонтированного транспортного средства.

Дело рассмотрено в апелляционной инстанции в порядке пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ООО «АвтоСтарт», ИП Иванова О.С., ООО «Термо Кинг Красноярск», надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, что подтверждается наличием в материалах дела уведомлений о вручении почтовых отправлений.

09 Авг 2018      yslygiur         234      

Источник: https://urist-yslugi.ru/test_category/dogovor-podryada-na-remont-gruzovyh-avtomobilej

Образцы договоров

Окончательная стоимость работ (услуг) и срок их выполнения (оказания) фиксируются в заказ-наряде при приемке автомобиля Исполнителем на техобслуживание и ремонт, и заверяются подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, права подписи которых оформлены распорядительным письмом или доверенностью. 2.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя запасных частей, требуемых для ремонта, Исполнителем после согласования с Заказчиком сроков и цен оформляется заявка на поставку с завода-изготовителя необходимых запасных частей.

После получения запасных частей Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок повторного предъявления автомобиля на техническое обслуживание или ремонт. 2.5.

В случае выявления в ходе техобслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке, неисправностей, влияющих на безопасность дорожного движения, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика с указанием ориентировочной стоимости устранения неисправностей.

7.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 7.1.

Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 8.1.

Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора). 5.5.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (пп.

advocatus54.ru

3.3.

Важно Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей. 4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Инфо На момент

Договор субподряда на выполнение части работ по ремонту автомобилей

4.

За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _______ процентов от цены договора за каждый день просрочки со дня, следующего за днем совершения нарушения.

В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе ремонта, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

Рекомендуем прочесть:  245 в расчетке

1.3.

Внимание Поэтому любой владелец транспортного средства для гарантии качественного и своевременного ремонта автомобиля может требовать с исполнителя подписания двухстороннего документа.

В свою очередь, исполнитель не меньше заинтересован в своевременной оплате услуг по ремонту автомобиля и выполнению других обязательств заказчиком.

Подготовить договор может любая сторона. Для этого достаточно использовать образец какого-либо сервисного центра или типовой договор возмездного оказания услуг.

Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор по ремонту автомобиля Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора подряда на ремонт автомобиля. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор подряда.

Договор подряда на ремонт автомобиля используется при оформлении отношений между заказчиком и подрядчиком, в которых подрядчик берет на себя обязательство выполнить по поручению заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять результат работ и оплатить в размере и порядке, установленными договором.

Примерная форма договора на услуги автосервиса

Предмет договора 1.1.

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих Заказчику. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы. 1.3.

Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку, (указать период) содержащую: _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________.

2. Порядок оказания услуг 2.1. Услуги, обусловленные в п. 1.1 договора оказываются в автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________ и включают в себя: ______________________________________________________ (определить перечень работ) ________________________________________________________________________.

2155317.ru

4.6.

Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1.

Важно Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, — в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п.

4.3 настоящего Договора). 5.7.

Источник: http://econsalting.ru/dogovor-podrjada-na-remont-gruzovyh-avtomobilej-62471/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.