+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на лесозаготовку образец

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы – Древология – все о древесине, строительстве, ремонте, интерьере

Договор на лесозаготовку образец

Договор на изготовление и установку лестницы скачать

г. Москва от 15 января 2012 г.
Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный ?.?.именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

  • изготовление деревянной (дуб) лестницы
  • монтаж лестницы на объекте по адресу: г. Калуга ул. Знаменская, дом ХХХ

1.2. Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с установленным правилам
1.3. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ,б) обеспечить доступ к объекту,в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией.

г) подключение к источнику электроэнергии,д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика,е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору.2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором.

Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.2.3.

 Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.2.5.

В случае расторжения Договора Заказчиком (п.п. 2.4.) без видимых причин (то есть Подрядчиком были соблюдены все нормы и требования ГОСТов, СНИПов и условий настоящего Договора) внесенная предоплата не возвращается.

2.6. Заказчик, отказавшись от исполнения Договора, до сдачи ему результата работы, уплачивает Подрядчику часть установленной стоимости. Сумма рассчитывается пропорционально части выполненных работ, произведенных до получения Подрядчиком извещения об отказе.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до окончания взаиморасчетов.3.2.

Порядок оплаты:• Первая часть: авансовый платеж – 60% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику до начала проведения работ;• Вторая часть: промежуточный платеж – 25% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику в течении 3 дней после приемки деталей Лестницы и до начала монтажных работ;• Третья часть: окончательный расчет -15 % от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании Акта о выполнении работ.3.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится не позднее 3(трех) дней с момента окончания работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Срок выполнения работ по данному Договору составляет 45 календарных дней и исчисляется с момента утверждения проекта и поступления суммы полной предоплаты настоящего Договора на счет Подрядчика плюс 3 (три) рабочих дня на приобретение материалов, необходимых для производства работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Договаривающиеся Стороны несут юридическую ответственность по условиям настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством России.4.2. Заказчиком является лицо, которое правомочно принять на себя обязательства по настоящему Договору и оплатить его стоимость.

4.3. В случае нарушения Заказчиком одного из подпунктов п.2.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ лежит на Подрядчике.

4.5. За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5%

4.6. За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .
4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами ГражданскогоЗаконодательства действующего на территории Российской Федерации.
4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случаи отказа Заказчиком принимать работы и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику претензии в письменном виде.
4.9. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

5. РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

5.1. Расчетная стоимость настоящего Договора составляет 156 000 рублей 00 копеек (сто пятьдесят шесть тысяч рублей).ПРИМЕЧАНИЕ: Предоплата настоящего Договора, 93 600 рублей 00 копеек (девяносто три тысячи шестьсот рублей).5.2.

В день выезда мастеров на объект с материалом оплачивается 39 000 рублей 00 копеек (тридцать девять тысяч рублей).5.3.

Окончательный расчет с Подрядчиком 23 400 рублей 00 копеек (двадцать три тысячи четыреста рублей) по настоящему Договору производится Заказчиком в трехдневный срок, с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком 

5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами. Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает.

5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество обусловленных настоящим Договором работ;– гарантия на произведенные Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев;– гарантия на продукцию распространяется, в том случае, если продукция изготовляется из материалов Подрядчика;

– все конфликтные ситуации решаются на основании обследования, производимого Подрядчиком, в обязательном присутствии Заказчика или его Доверенного лица, а так же в присутствии лиц, ответственных за проведение иных работ, связанных с работами Подрядчика. При условии, что остальные работы производились не силами Подрядчика, присутствие вышеперечисленных Сторон обеспечивает Заказчик.

6.2. Гарантийные обязательства по настоящему Договору вступают в силу только при условии подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и исчисляются датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае неуплаты Заказчиком оставшейся к расчету суммы Договора, Подрядчик не несет никаких гарантийных обязательств по условиям настоящего Договора.7.2.

Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи.7.3.

В тех случаях, когда Заказчик по каким – либо причинам не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, гарантийные обязательства на произведенные по данному Договору работы не имеют юридической силы.7.4.

 Подрядчик несет ответственность за корректность замеров, произведенных инженером Подрядчика, лишь в той части, которая относится к объему выполненных работ, количества и ассортимента материалов; ответственность за количество и ассортимент материалов, поставляемых Заказчику другой стороной, Подрядчик ответственности не несет.7.5. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных рабочими Подрядчика по их устной договоренности с Заказчиком и не отраженных в Договоре.

7.6 В случае вынужденного хранения выполненного заказа по окончанию срока изготовления, Заказчик уплачивает Подрядчику складские расходы из расчета 245,00 рублей за каждый день хранения изделия.

7.7. Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля. В помещении, в котором будут установлены столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%.

Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. Температура в помещении должна быть в пределах от 20 градусов до 30 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей.

При хранении и эксплуатации столярные изделия и мебель из дерева должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

Протирать поверхности мягкой тряпкой и средствами на восковой основе для ухода за мебелью.
Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий).

8. ФОРС-МАЖОР

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. На сайте kupi-lestnicu.ru опубликован этот Договор.8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. При наступлении указанных в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельств сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок из исполнения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикПодрядчик
Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н.
ДатаДата
Подпись ________________________Подпись ________________________
М.П.М.П.

Данный договор является образцом и любые совпадения с реальными объектами и физическими лицами случайны.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы  Ссылка на основную публикацию

Источник: https://drevologia.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-ustrojstvu-derevyannoj-lestnicy/

Договор подряда на заготовку древесины образец

Договор на лесозаготовку образец

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Источник: https://domtriumf18.ru/dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny-obrazets/

Договор на лесозаготовку образец

Договор на лесозаготовку образец

Это очень полезный и удобный документ, поэтому стоит уделить особое внимание его составлению. В договоре обсуждаются сроки его действия.

После окончания действия соглашения, сотрудничество между двумя сторонами можно продлить по обоюдному желанию, если все условия были соблюдены.

1.1.

Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать по заявке Клиента услуги по предоставлению Клиенту работников (далее по тексту договора – работники) Исполнителя для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией продукции (товаров, работ, услуг), на условиях, определенных настоящим Договором. 1.2. Квалификационные требования к сотрудникам определяются Клиентом в письменной заявке, направляемой им в адрес Исполнителя.

На основании письменной

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.

Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ.

Они выделяют много вредных газов. Инфо Для достижения наибольшей эффективности созданы совместные группы из числа сотрудников экономической безопасности и ГИБДД.В рамках проводимой

Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки: 1.2.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.2.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ: __________________________________________________________; __________________________________________________________; __________________________________________________________. 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с заготовки древесины, с лесным планом [наименование субъекта РФ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют сдачи-приемки заготовленной древесины. 2. Сроки выполнения работ 2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [число, месяц, год].

Окончание работ — [число, месяц, год].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Образец договора на валку деревьев

Например, можно прописать, что соглашение прекращается автоматически, если заказчик не оплатил работу в срок. Чтобы сотрудничество оказалось успешным, каждая из сторон должна иметь полное представление о своих обязанностях.

Для этого желательно дополнить типовой договор на спил деревьев перечнем работ. Это отдельный документ, в котором содержится полный список задач подрядчика (например, обрезка и валка аварийных деревьев, их погрузка и утилизация).

Кроме того, договор валки деревьев нужно дополнить следующими приложениями:

  1. критериями оценки качества;
  2. актом осмотра;
  3. актом приема-передачи технической документации;
  4. составом и характеристиками общего имущества.
  5. актом приема-передачи работ;
  6. адресным списком обслуживаемых домов;
  7. счетом;

Также понадобится ряд протоколов: оценки работ, разногласий, согласования разногласий. Предлагаем вам скачать юридически грамотный договор обрезки деревьев в формате Word или PDF.

Договор на обрезку и утилизацию

«Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика».

2.Обязательства Сторон. 2.1. «Заказчик» обязуется: 2.1.1.

Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора. 2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

2.2.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Рекламных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Конкретный вид и перечень рекламных услуг определяется Сторонами в Заказах (Приложение 2).

2.2. Информация, касающаяся РИМ (вид, вес, формат, количество РИМ, условия оказания услуги и т.д.), утверждается Сторонами в Заказах на основании Заявок (Приложение 1).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика Заявки на оказание Рекламных услуг, согласовывать данную Заявку с Заказчиком, подтверждать готовность ее выполнить или отказаться от ее выполнения.

3.1.2. Согласовывать Заказчику образцы РИМ, приложенные к очередной Заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения их от Заказчика.

В случае не согласования образцов РИМ, направлять их Заказчику на доработку.

Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами

Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве.

Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.1.5.

Срок действия настоящего договора: с «»2020 года по «»2020 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции.

Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.3.1.

Подрядчик обязан:3.1.1.

Договора ГПХ для лесозаготовок

Сумма вознаграждения по этой работе утверждается в договоре и согласовывается между подписывающими его сторонами.Договор ГПХ обычно подписывают, если штатным расписанием не предусмотрена данная должность.

Договоры ГПХ составляют на основании Гражданского кодекса РФ. Трудовые договоры на основании трудового законодательства.На сотрудников, которые работают по договорам ГПХ не распространяется трудовое законодательство.

14 Декабря 2016, 20:27 0 0 16 ответов 2 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Воронеж Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, Екатерина.По договорам гражданско-правового характера (на оказание услуг) можно принять наработу неограниченное количество работников, должности которых не предусмотрены штатным расписанием.

Источник: http://KonsulAN.ru/dogovor-na-lesozagotovku-obrazec-34341/

Договор на оказание услуг по переработке

→ → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 8,7 кб г.

Подрядчик перерабатывает на принадлежащем ему оборудовании сырье (материалы): ______________________, переданное Заказчиком по согласованному графику в количестве ______________ в 20_____ году, и отгружает выработанную из него продукцию по разнарядкам Заказчика.

2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. передать Подрядчику сырье (материалы) по дополнительно согласованному графику. Приемка сырья по количеству и качеству производится _______________________________________

Договор купли-продажи древесины

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф.

И. О.

], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Договор на выполнение работ по лесозаготовке

    Типовой договор подрядаТиповой договор на оказание услуг: условия, форма, образецЧто такое договор оказания услуг согласно ГК РФ?

    В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?Стороны и форма договора на оказание услуг.

    Где скачать бланк соглашения?Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требованияДля чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?Договор на оказание услуг по заготовке древесиныЛесной форум Гринписдоговор подряда на выполнение работ по валке деревьевПостановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13 марта 2015 г. N Ф02-737/15 по делу N А33-11900/2014 (ключевые темы: договор подряда — экспорт — акт приема — заготовка древесины — доказательства)

Договор на вырубку леса

Договор на оказание услуг по безадресному распространению рекламно-информационных материалов ООО «МК.Медиа-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Тютеревой Н.В.

, действующего (ей) на основании Устава с одной стороны, и,именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице, действующего(ей) на основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее — Договор).

1.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ РИМ — рекламно-информационные материалы; Получатель — юридическое или физическое лицо, которым направляются РИМ; Почтовый ящик — специальный запирающийся ящик, предназначенный для получения простых писем, почтовых карточек и иных сообщений; Заявка — письменный запрос Заказчика на оказание рекламных услуг. Заказ — порядок и условия оказания Рекламных услуг. 2.

Договор подряда (общий)

г.

«» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (оказать услуги), указанные в п.2.1.1 договора, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим договором.1.2.

Заказчик обязуется оплатить работы (услуги) Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.1.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам Сторон.1.4.

Договор подряда на лесозаготовку образец

Если сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны (ст.727 ГК РФ). 6.

Ответственность сторон. Договор подряда по валке и заготовке лесных насаждений включает в себя определенную ответственность сторон, присущих только ему, обычно это недопущение нарушений в сфере лесопользования и незаконных махинаций, связанных с лесным наделом и количеством лесных насаждений при осуществлении подрядчиком подрядных работ.

В случае нарушений Подрядчиком лесохозяйственных требований, Заказчик вправе приостановить действие договора до их устранения. Законом Республики Беларусь «О медиации».Получить полный текст При заключении соглашения о применении медиации медиация может быть проведена в том числе с участием медиаторов, рекомендованных ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Договор на оказание услуг по заготовке древесины образец

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, осуществляется в порядке очередности поступления заявлений, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством; 2) для приобретения права собственности на земельные участки, находящиеся в собственности Республики Бурятия и несвободные от прав третьих лиц, граждане, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на бесплатное приобретение права собственности на эти земельные участки, обращаются с соответствующим заявлением в уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами.

Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Статья 29 — Заготовка древесины 1. Важно Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую

Образец договора подряда на заготовку древесины.

Способы предотвращения незаконной заготовки древесины. древесина

Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, , , клён и рябина. Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при , является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).

Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину.

Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ.

Они выделяют много вредных газов.

Источник: http://PravaMoskva.ru/dogovor-na-lesozagotovku-obrazec-32769/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.